AGB´s &
Datenschutzerklärung

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Liefer- und Zahlungsbedingungen

Für alle Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens gelten, wenn nicht anders vereinbart, folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für das Metallbauerhandwerk – Fachrichtung Konstruktionstechnik vom 01.11.2008, überarbeitet und ergänzt Stand 01.01.2024.

1. Geltungsbereich

1.1 Für alle vom Auftragnehmer übernommenen Aufträge gelten die nachstehenden Geschäftsbedingungen sowie ergänzend die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B, DIN 1961) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung. Die Geschäftsbedingungen und die VOB, Teil B, haben Vorrang vor abweichenden Einkaufs- oder ähnlichen Bedingungen des Kunden. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen bilden sie die Grundlage für alle weiteren Geschäfte.

2. Angebote und Angebotsunterlagen

2.1 Angebote des Auftragnehmers sind für die Dauer von max. 24 Werktagen ab Datum des Angebots verbindlich, soweit nichts anderes bestimmt ist.

2.2 Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur maßgebend, soweit sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2.3 Änderungen sind unangemessen und vom Auftraggeber nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie über das branchenübliche Maß hinausgehen.

2.4 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Auftragnehmer Eigentums- und Urheberrechte vor.

2.5 Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen Unterlagen dürfen ohne Genehmigung weder weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt noch für andere Zwecke genutzt werden.

2.6 Behördliche oder sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber auf eigene Kosten zu beschaffen.

2.7 Vorbehaltlich individueller Vereinbarungen sind in Angeboten nur die in der VOB/B genannten Nebenleistungen enthalten. Darüber hinausgehende Arbeiten sind gesondert zu vergüten.

3. Auftragserteilung

3.1 Aufträge kommen erst nach schriftlicher Bestätigung zustande. Abweichende Bestätigungen gelten als neue Angebote.

3.2 Das Schriftformerfordernis entfällt bei Nebenarbeiten, Änderungen und Ergänzungen, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4. Preise

4.1 Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

4.2 Bei langfristigen Verträgen kann eine Preisanpassung verlangt werden bei Material-, Lohn- oder Steueränderungen.

4.3 Angebote basieren auf aktuellen Kostenverhältnissen und sind max. 24 Werktage verbindlich. Bei langfristigen Projekten sind Preisanpassungen zulässig.

4.4 Zuschläge für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden gesondert berechnet.

5. Zahlung

5.1 Es gilt § 16 VOB/B.

5.2 Rechnungen sind sofort bzw. spätestens 12 Werktage nach Rechnungserhalt zu zahlen.

5.3 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 1 % pro Monat berechnet.

5.4 Schecks gelten nur erfüllungshalber.

5.5 Regiearbeiten werden mit 85,00 € netto/Stunde berechnet zzgl. 0,95 € pro km Fahrtkosten.

5.6 Skonto ist nur bei schriftlicher Vereinbarung zulässig.

5.7 Wechselzahlungen nur bei Vereinbarung.

5.8 Nach Fristsetzung von 12 Werktagen kann der Auftragnehmer den Vertrag kündigen und Leistungen abrechnen.

6. Lieferzeit und Montage

6.1 Ausführung beginnt nach Auftragsbestätigung und Vorliegen aller Voraussetzungen.

6.2 Verzögerungen durch den Auftraggeber berechtigen zu Schadensersatz oder Kündigung.

6.3 Kündigungsfall berechtigt zu Vergütungs- und Ersatzansprüchen.

6.4 Lieferzeiten sind unverbindlich; höhere Gewalt und unverschuldete Hindernisse verlängern Fristen.

7. Abnahme und Gefahrübergang

7.1 Gefahr geht mit Abnahme oder Abnahmeverzug auf den Auftraggeber über.

7.2 Leistungen sind nach Fertigstellung abzunehmen.

7.3 Mängel sind innerhalb von 12 Werktagen schriftlich anzuzeigen, sonst gilt das Werk als abgenommen.

8. Mängelansprüche und Schadensersatz

8.1 Technisch zumutbare Abweichungen gelten als vertragsgemäß.

8.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Schweiß- und Schneidarbeiten sind vom Auftraggeber zu gewährleisten.

8.3 Schadensersatz ist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

8.4 Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderungen.

8.5 Bauherr hat das Bauwerk zu versichern.

8.6 Keine Haftung für Schäden am Gebäude und Außenflächen.

9. Gewährleistung

9.1 Gewährleistung nach Herstellerspezifikation.

9.2 Garantiezeit beträgt 2 Jahre nach Abnahme.

9.3 Reparaturarbeiten ausgeschlossen.

9.4 Keine Gewährleistung bei fehlendem Schutz nach Übergabe.

9.5 Gewährleistung erlischt bei Fremdeingriffen.

9.6 Nachbesserung als einzige Pflicht, weitergehende Ansprüche ausgeschlossen.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers.

10.2 Weiterverkauf nur im ordentlichen Geschäftsgang zulässig.

10.3 Forderungen aus Weiterverkauf werden abgetreten.

10.4 Sicherungsabtretung bei Grundstückseinbau.

10.5 Freigabe bei Übersicherung.

10.6 Rücktritt und Rücknahme bei Zahlungsverzug.

11. Sicherheitsleistungen

11.1 Bei mangelnder Bonität kann Vorauszahlung oder Sicherheit verlangt werden.

12. Ausführungsbestimmungen

12.1 Bauseitige Vorarbeiten sind Voraussetzung.

12.2 Maßtoleranz Stahlbau +/- 3 mm.

12.3 Fundamente und Unterkonstruktionen bauseits.

12.4 Wartungspflichten liegen beim Bauherrn.

13. Auftragskündigung

13.1 Bei Rücktritt 15 % Schadensersatz, außer Nachweis geringerer Schäden.

13.2 Werkszeichnungen werden zur Freigabe gestellt.

14. Sonstiges

14.1 Nur schriftliche Nebenabreden gültig.

14.2 Nachträge gelten nach 12 Werktagen als angenommen.

15. Erfüllungsort

15.1 Geschäftssitz des Unternehmens.

16. Gerichtsstand

16.1 Zuständiges Amtsgericht am Geschäftssitz.

17. Rechtsgültigkeit

17.1 Unwirksame Teile berühren die Wirksamkeit des restlichen Vertrags nicht.

Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis.

2. Verantwortlicher

Till Protect / Till Dienstleistungen
Jörg Till
Siechenfeldstraße 16
74336 Brackenheim

Telefon: 07135 5023486

E-Mail: info@till-protect.de

USt-IdNr.: DE 269 885 718

3. Hosting und Server-Logfiles

Beim Besuch unserer Website werden automatisch Informationen durch den Provider der Website erfasst und in sogenannten Server-Logfiles gespeichert.

Erfasst werden insbesondere:

Besuchte Seite
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Übertragene Datenmenge
Browsertyp und Browserversion
Betriebssystem
Referrer-URL
IP-Adresse

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs und zur Verbesserung unseres Angebots.

4. Kontaktaufnahme

Wenn Sie uns per E-Mail oder Kontaktformular kontaktieren, werden die von Ihnen übermittelten Daten ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert.

Rechtsgrundlage:

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragsanbahnung)
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse)

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

5. Cookies

Unsere Website kann Cookies verwenden. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher und sicherer zu machen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie:

über das Setzen von Cookies informiert werden,
Cookies nur im Einzelfall erlauben,
Cookies generell ausschließen,
Cookies beim Schließen des Browsers automatisch löschen.

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

6. Analyse-Tools

Sofern Analyse-Tools (z. B. Google Analytics) eingesetzt werden, erfolgt dies ausschließlich auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Werden keine Analyse-Tools eingesetzt, findet keine entsprechende Datenerhebung statt.

7. Social-Media-Verlinkungen

Auf unserer Website können Verlinkungen zu sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder LinkedIn vorhanden sein.

Durch das bloße Aufrufen unserer Website werden keine Daten an diese Netzwerke übertragen.

Erst durch Anklicken eines entsprechenden Links verlassen Sie unsere Website und wechseln zum jeweiligen Anbieter.

Für die Datenverarbeitung durch diese Anbieter sind ausschließlich deren Datenschutzhinweise maßgeblich.

8. Speicherdauer

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die jeweiligen Verarbeitungszwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.

Nach Wegfall des jeweiligen Zwecks werden die Daten gelöscht.

9. Rechte der betroffenen Personen

Sie haben jederzeit das Recht auf:

Auskunft über Ihre gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO)
Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO)
Löschung Ihrer Daten (Art. 17 DSGVO)
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)

Außerdem haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

10. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.

Zuständige Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

11. SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung.

Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile Ihres Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und ein Schloss-Symbol angezeigt wird.

Stand: Juni 2026

AGB´s &Datenschutzerklärung

AGB´s &
Datenschutzerklärung